![承包施工合同通用15篇](https://img.jihtu.com/upload/7239.jpg)
承包施工合同通用15篇
随着法律观念的日渐普及,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的承包施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
承包施工合同1发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》G79-20要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于________年____月____日竣工,总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按
第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过____日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延____日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承包施工合同2甲方:____________
乙方:____________
经甲乙双方协商,甲方将胡柳公路至马庄子村内街道道路承包给乙方进行施工硬化,乙方施工队以每平方米元承包,现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下:
一、修路要求
1.工期要求:自工期为
2.尺寸要求:路面宽度:主街道宽米,其他副街道宽3—
3.5米不等;道路厚度15公分。
3.材料要求:水泥需用国标325,石子为2—4厘米的青石,沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁,比例合理【每平米至少用1袋水泥】。
4.有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5.混凝土抹平后,用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。
6.实时切缝:每隔4—5米切一道,深度3—4厘米,宽3—8毫米。
7.工程量以路中线实测实量延长米为准。
二、甲方责任
1.监督检查全过程、技术规格与质量。
2.提供一个料场。
3.对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。
4.提供水源及电源,费用由乙方自理。
三、乙方责任
1.负责备料,并组织施工设备,自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活,保养,防雨等所需品)。
2.自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3.负责操作规程,把握质量标准.
4.负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责,包括机械,车辆,人身等)。
5.接受甲方监督检查和处置决定。
6.修路期间负责道路养护。
四、付款方式:
工程竣工后甲方付给乙方70%的施工费,其余的施工费在____日后工程不出现质量问题则一次性付清。
五、备注:
投标前乙方交投标押金5万元,乙方开工后押金退还乙方。开工5天后,付给乙方预付工程款5万元。
以上协议双方共同协定,签字生效,任何一方无权随意变更。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(签章):____________
授权委托人(签字)____________
乙方(签章):____________
代表人(签字):____________
日期:____________
承包施工合同3发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方将外墙保 ……此处隐藏19538个字……挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5)。
②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2。5米宽均距)计:18403。
③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
4、工程承包范围:上述工作范围。
5、工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。
二、工程质量要求:合格。
三、工程工期约定:________年____月____日进场,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。
六、工程造价及支付:此工程为合同包干价,总计工程造价为516。3万元。支付情况:
1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量);
2、工程完工后,甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%;
3、剩余工程款3%为保修金,保修期为________年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。
七、组成合同的文件:组成合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款;
3、标准、规范和有关技术文件;
4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。
九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。
十、此合同一式肆份,双方各执两份。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
承包施工合同15甲方:____县山左口乡人民政府
乙方:
依照《民法典》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定,在平等、互利、协商一致的基础上,甲乙双方自愿达成如下工程承包合同:
一、工程概况
1、工程名称:山左口乡中心幼儿园
2、工程地点:消防站南侧
3、工程内容:土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程(按照图纸、变更通知单施工,相关要求见附件)。
二、开工及竣工期限
1、工程开工日期:________年____月日
2、工程竣工日期:________年____月日
三、工程质量标准
合格
四、工程承包方式
包工包料
五、甲方的权利及义务
1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。
2、根据乙方的施工进展及质量情况,给付工程款。
3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督,如发现乙方工程质量存在问题,甲方有权要求乙方赔偿,赔偿标准按受损的五倍计算。
4、负责施工期间的水通、XX、XX通,水、电费用由乙方承担。
六、乙方的权利及义务
1、必须按甲方提供的图纸进行施工,并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。
2、施工时必须用搅拌设备,并负责水、电设施的安装工作。
3、施工中应做好安全事故的防范工作,如出现人身等安全事故的,一切责任均由乙方负责,甲方概不承担任何责任。
4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成;乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。
七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题
1、如遇大雨天不能施工的,或遇非正常停电,一周内累计超过24小时的,施工期限应顺延。
2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收,因质量不合格造成返工的,所需费用由乙方承担。
3、关于隐蔽工程的验收:乙方应通知甲方,经验收后,双方办理合格手续,方可继续下道工序施工。
八、工程款及支付办法
1、经公开招标,山左口乡中心幼儿园工程造价元平方米,总计人民币(小写)元,大写:
2、工程完成一半时,付工程款的%;工程验收合格后付总造价的%;________年____月底前分次付清全部工程款。
九、关于质量保修问题
1、范围:水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。
2、保修期:自竣工验收之日起________年。
十、违约责任
1、合同履行期间,甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容,如有发生,违约方应向守约方偿付违约金万元。
2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的,每逾期1天,甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。如乙方因质量问题造成损失的,甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。
十一、附则
1、本合同一式肆份,甲乙双方和见证机关各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本合同附有施工要求,本要求与合同具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方可自行协商解决,或诉至____县人民法院。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
项目负责人:项目经理:
见证机关:见证员:
________年____月____日
附件:山左口中心幼儿园用料及施工要求
1、钢筋标准:国标
2、内门为钢木门,外门为防盗门及地簧门。
3、窗为塑钢窗,使用玻璃为普通单层玻璃。
4、楼面、地面地砖为普通水磨石;卫生间为防滑地面砖;卫生间墙面砖高度为米,规格为;轻钢龙骨塑料扣板吊顶。
5、外墙乳胶漆按效果图施工。
6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内,由乙方承担。
7、基础工程量按实际发生的工程量决算。
8、施工所用材料必须为合格以上产品,经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。
9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的,必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。
10、所有材料价格不作为变更内容。
11、其他:按照图纸和施工规范施工